第十六條 發(fā)包人和承包人應(yīng)當(dāng)按中標(biāo)價簽訂《建設(shè)工程施工合同》，合同應(yīng)當(dāng)對下列建設(shè)工程造價計價事項作出約定：

　?。ㄒ唬┕こ毯贤瑑r（包括總價和工程量清單綜合單價）；

　?。ǘ╊A(yù)付建設(shè)工程款的數(shù)額、支付時限以及抵扣方式；

　　（三）建設(shè)工程進(jìn)度款的支付方式、數(shù)額以及支付時限；

　?。ㄋ模┕こ淌┕ぶ邪l(fā)生變更時，工程價款的調(diào)整方法、索賠方式、支付時限要求以及金額支付方式；

　?。ㄎ澹┘s定承擔(dān)風(fēng)險的范圍、幅度以及超出約定范圍、幅度的調(diào)整辦法；

　?。┕こ炭⒐r款的結(jié)算、結(jié)算審核與支付方式、數(shù)額以及支付時限；

　　（七）工程質(zhì)量保證（保修）金的數(shù)額、預(yù)扣方式以及支付時限；

　　（八）安全文明施工措施費用；

　　（九）施工工期以及工期提前或者延后的獎懲辦法；

　?。ㄊ┡c履行合同、支付價款相關(guān)的擔(dān)保事項；

　?。ㄊ唬┌l(fā)生工程價款糾紛的解決方法；

　?。ㄊ╇p方認(rèn)為應(yīng)當(dāng)約定的其他工程造價計價事項。

　　發(fā)包人與承包人應(yīng)當(dāng)在合同簽訂之日起30日內(nèi)按規(guī)定將合同副本報縣級以上人民政府建設(shè)行政主管部門備案。

　第十七條 國有投資或者國有資金投資占控股或者主導(dǎo)地位的建設(shè)項目的工程結(jié)算和竣工決算審計，按照《陜西省國家建設(shè)項目審計辦法》執(zhí)行。

　　建設(shè)工程竣工結(jié)算需審核的，建設(shè)單位可以委托具有相應(yīng)資質(zhì)的工程造價咨詢機(jī)構(gòu)審核。審核成果應(yīng)當(dāng)報所在地設(shè)區(qū)的市級工程造價管理機(jī)構(gòu)備案。

　　行業(yè)專業(yè)工程竣工結(jié)算審核成果報省行業(yè)工程造價管理機(jī)構(gòu)備案。

　　第十八條 建設(shè)工程造價發(fā)生合同糾紛，可通過下列方式解決：

　　（一）由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決；

　?。ǘ┨嵴埞こ淘靸r管理機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)解；

　?。ㄈ┫蛴嘘P(guān)仲裁機(jī)構(gòu)申請仲裁或者向人民法院提起訴訟。

　　第四章 建設(shè)工程造價機(jī)構(gòu)及人員管理

　　第十九條 從事建設(shè)工程造價咨詢、招標(biāo)代理的機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依法取得資質(zhì)證書，并在其資質(zhì)等級許可范圍內(nèi)，從事建設(shè)工程造價咨詢、招標(biāo)代理業(yè)務(wù)。

　　第二十條 本省建設(shè)工程造價咨詢、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)向省人民政府建設(shè)行政主管部門備案。

　　外省建設(shè)工程造價咨詢、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)在本省從事相關(guān)業(yè)務(wù)活動，應(yīng)當(dāng)向省人民政府建設(shè)行政主管部門備案。

　　第二十一條 未取得造價工程師執(zhí)業(yè)資格證書、注冊證書的人員，不得從事建設(shè)工程造價活動。

　　造價員從業(yè)管理按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　第二十二條 建設(shè)工程造價咨詢、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)在建設(shè)工程造價計價活動中不得有下列行為：

　　（一）涂改、倒賣、出租、出借資質(zhì)證書，或者以其他形式非法轉(zhuǎn)讓資質(zhì)證書；

　?。ǘ┏劫Y質(zhì)等級范圍承接業(yè)務(wù)；

　　（三）同時接受招標(biāo)人和投標(biāo)人或者兩個以上投標(biāo)人對同一建設(shè)工程項目的工程造價咨詢、招標(biāo)代理業(yè)務(wù)；

　?。ㄋ模┮越o予回扣、惡意壓低收費等方式進(jìn)行不正當(dāng)競爭；

　?。ㄎ澹┺D(zhuǎn)包承接的工程造價咨詢、招標(biāo)代理業(yè)務(wù)；